山東省德州市中級(jí)人民法院

    民事判決書(shū)

    （2020）魯14民終**號(hào)

    上訴人（原審原告、反訴被告）：中****公司，住所地北京市豐臺(tái)區(qū)南四環(huán)西XX**諾德中XX**樓。

    委托訴訟代理人：趙XX，北京XX律師。

    委托訴訟代理人：惠XX，北京XX律師。

    被上訴人（原審被告、反訴原告）：山東***公司，住，住所地山東省德州市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)宋官屯街道辦事處東風(fēng)東XX**/div>

    委托訴訟代理人：楊XX，山東九公律師事務(wù)所律師。

    委托訴訟代理人：楊書(shū)杰，山東九公律師事務(wù)所律師。

    上訴人中****公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)中****公司）因與被上訴人山東***公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)山東***公司公司）建設(shè)工程施工合同糾紛一案，不服山東省德州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)XX（2020）魯1491民初1326號(hào)民事判決，向本院提起上訴。本院于2020年11月3日立案后，依法組成合議庭公開(kāi)開(kāi)庭進(jìn)行了審理。中****公司的委托訴訟代理人趙XX、惠XX，山東***公司的委托訴訟代理人楊XX、楊書(shū)杰到庭參加訴訟。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。

    中****公司上訴請(qǐng)求：1.依法撤銷(xiāo)山東省德州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)XX（2020）魯1491民初1326號(hào)民事判決書(shū)第一項(xiàng)，改判支持中****公司的一審全部訴訟請(qǐng)求；2.本案一、二審訴訟費(fèi)、保全費(fèi)由山東***公司公司承擔(dān)。事實(shí)和理由：針對(duì)一審本訴，一審法院將中****公司向山東***公司公司出具對(duì)賬單的行為視為向山東***公司公司主張權(quán)利，并認(rèn)為系雙方對(duì)案涉工程最終結(jié)算達(dá)成的合意，屬于認(rèn)定事實(shí)錯(cuò)誤、法律適用錯(cuò)誤，應(yīng)予撤銷(xiāo)并改判。1.案涉對(duì)賬單僅為中****公司財(cái)務(wù)部門(mén)與山東***公司公司財(cái)務(wù)部門(mén)確認(rèn)雙方會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確，確保公司財(cái)務(wù)報(bào)表編制工作順利而進(jìn)行的，并非向山東***公司公司主張權(quán)利用。案涉對(duì)賬單明確載明“列賬科目”為長(zhǎng)期應(yīng)收款-質(zhì)保金，交易內(nèi)容是工程款，科目余額:XXX.31元…案涉對(duì)賬單上加蓋了中****公司山東***公司公司一期項(xiàng)目經(jīng)理部的印章，山東***公司公司也于2020年1月9日在案涉對(duì)賬單上加蓋財(cái)務(wù)專(zhuān)用章。事實(shí)上，因雙方對(duì)于其中12428元如何處理存在爭(zhēng)議，故中****公司以對(duì)賬單的形式明確124426.83元的工程款作何種處理，并同時(shí)明確山東***公司公司應(yīng)向中****公司支付的質(zhì)保金數(shù)額，以此確保雙方對(duì)于案涉工程款-質(zhì)保金所記載數(shù)額的一致性，避免引發(fā)爭(zhēng)議。從山東***公司公司加蓋財(cái)務(wù)專(zhuān)用章的行為以及案涉對(duì)賬單中明確載明的“列賬科目”等財(cái)務(wù)專(zhuān)業(yè)術(shù)語(yǔ)的表述、以及山東***公司公司在蓋章處載明的“數(shù)據(jù)證明無(wú)誤”，能夠證明中****公司發(fā)出該對(duì)賬單之目的僅為財(cái)務(wù)核實(shí)對(duì)賬之用。故中****公司發(fā)出案涉對(duì)賬單的行為并無(wú)任何主張權(quán)利或放棄權(quán)利的意思表示。2.本案有雙方確認(rèn)的結(jié)算文件，并不需要另行以對(duì)賬單的形式就結(jié)算達(dá)成合意，且案涉對(duì)賬單記載的內(nèi)容明顯區(qū)別于建設(shè)工程項(xiàng)目中的結(jié)算文件，故案涉對(duì)賬單并非雙方對(duì)最終工程款的結(jié)算文件。首先，雙方在蘇州XX公司出具的《工程結(jié)算審定單》上蓋章確認(rèn)，雙方均認(rèn)可蘇州XX公司審核確定的工程價(jià)款，《工程結(jié)算審定單》實(shí)際為雙方正式的結(jié)算文件，是山東***公司公司支付工程款的依據(jù)。案涉對(duì)賬單僅僅是雙方財(cái)務(wù)對(duì)賬使用，雙方之間的結(jié)算文件只有《工程結(jié)算審定單》，案涉對(duì)賬單不能被認(rèn)定為雙方之間的結(jié)算文件。其次，對(duì)賬單記載的內(nèi)容明顯區(qū)別于結(jié)算文件。建設(shè)工程施工合同案中，結(jié)算文件一般均記載有工程量、對(duì)應(yīng)的工程價(jià)款、開(kāi)竣工時(shí)間等具體的工程信息，而反觀案涉對(duì)賬單，除了記載有企業(yè)財(cái)務(wù)專(zhuān)用術(shù)語(yǔ)之外，并無(wú)其他有關(guān)工程量等的記載內(nèi)容。故案涉對(duì)賬單不應(yīng)被認(rèn)定為結(jié)算文件。3.即便是XX出具的對(duì)賬單，也并無(wú)結(jié)算憑證的性質(zhì)?！吨袊?guó)人民XX辦公廳關(guān)于XX現(xiàn)金解款單、對(duì)賬單、XX詢(xún)證函性質(zhì)認(rèn)定事宜的復(fù)函》【廳復(fù)函[2003]8號(hào)】載明：“二、對(duì)賬單是XX與客戶(hù)之間賬務(wù)往來(lái)記錄的事后輔助核查證明，沒(méi)有固定的格式和要素，不屬于XX結(jié)算憑證……”中****公司認(rèn)為，即便是XX出具的對(duì)賬單，也不具備結(jié)算憑證的性質(zhì)。雖然本案為建設(shè)工程施工合同糾紛，且案涉對(duì)賬單系企業(yè)之間出具，但案涉對(duì)賬單與結(jié)算憑證/文件之間存在明顯差異，不能當(dāng)然認(rèn)為其具備建設(shè)工程施工合同中結(jié)算文件的性質(zhì)，不能適用最高人民法院認(rèn)定的“當(dāng)事人在竣工結(jié)算時(shí)，未在結(jié)算文件中明確表示保留違約索賠權(quán)利的主張，再另行提起索賠的，法院將不予支持”的裁判規(guī)則。最高人民法院在其審理的案件中，確定的裁判規(guī)則為：當(dāng)事人在進(jìn)行工程竣工結(jié)算時(shí)，應(yīng)當(dāng)按照合同約定就對(duì)方當(dāng)事人履行合同是否符合約定進(jìn)行審核并提出相應(yīng)索賠，應(yīng)在結(jié)算時(shí)一并處理，若在結(jié)算時(shí)因存在爭(zhēng)議但卻未保留索賠的權(quán)利，則當(dāng)事方另行提起索賠的，人民法院將不予支持。建設(shè)工程施工合同中，將對(duì)賬單視為結(jié)算文件需要具備一定的前提條件，而一審法院對(duì)于對(duì)賬單和結(jié)算文件之間的區(qū)別不加以甄別，直接認(rèn)定對(duì)賬單系雙方達(dá)成的結(jié)算合意，其認(rèn)定明顯存在錯(cuò)誤。中****公司有權(quán)向山東***公司公司追究其逾期付款產(chǎn)生的違約責(zé)任。4.本案中雙方之間雖然存在對(duì)賬單，但應(yīng)參考買(mǎi)賣(mài)合同的有關(guān)規(guī)定，中****公司有權(quán)要求山東***公司公司就其違反建設(shè)工程施工合同有關(guān)支付工程款的約定的違約行為追究責(zé)任。本案雖為建設(shè)工程施工合同糾紛，但仍可參照買(mǎi)賣(mài)合同的有關(guān)規(guī)定處理。在建設(shè)工程施工合同中，法律并未明確規(guī)定對(duì)于對(duì)賬單的認(rèn)定，故根據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》第一百七十四條規(guī)定，可以參照《最高人民法院關(guān)于審理買(mǎi)賣(mài)合同糾紛案件適用法律問(wèn)題的解釋》中對(duì)于對(duì)賬單的認(rèn)定。在買(mǎi)賣(mài)合同糾紛中，除非在對(duì)賬單中明確約定逾期付款利息數(shù)額或變更買(mǎi)賣(mài)合同關(guān)于利息約定內(nèi)容之外，權(quán)利人有權(quán)主張相對(duì)方依約支付違約金。

    山東***公司公司辯稱(chēng)，1.中****公司要求山東***公司公司支付利息的訴求違背誠(chéng)實(shí)信用原則，不應(yīng)得到支持。一審法院對(duì)山東***公司公司經(jīng)理?xiàng)頧X的調(diào)查筆錄已經(jīng)證明“山東***公司公司經(jīng)理?xiàng)頧X與中****公司的山東***公司公司項(xiàng)目經(jīng)理王XX多次溝通，雙方一致同意山東***公司公司不再向中****公司主張工程延期違約金，中****公司不再主張延期付款利息以及同意扣除罰款124426.83元”；基于上述事實(shí)雙方簽訂對(duì)賬單認(rèn)可“山東***公司公司實(shí)際需支付尾款XXX.31元”。山東***公司公司按照對(duì)賬單約定金額向中****公司付款后，中****公司又起訴山東***公司公司支付124426.83元工程款及利息的行為，違背誠(chéng)實(shí)信用原則。2.本案中的對(duì)賬單與結(jié)算單具有同等法律效力。對(duì)賬單明確記載：“實(shí)際需支付尾款金額為XXX.31元”足以證明“雙方對(duì)最終實(shí)際需要支付的金額達(dá)成了共識(shí)，即山東***公司公司支付尾款XXX.31元后就履行完畢了付款義務(wù)”。對(duì)賬單是雙方當(dāng)事人真實(shí)意思表示，本案中，對(duì)賬單與結(jié)算單具有同等法律效力。按照公平原則，一審判決以結(jié)算單未載明工程延期違約金，故山東***公司公司要求中****公司支付工程延期違約金不應(yīng)得到保護(hù)；那么，對(duì)賬單未載明利息，一審判決不予保護(hù)完全符合公平對(duì)等原則。3.本案中的對(duì)賬單并不是對(duì)以往已經(jīng)支付的款項(xiàng)進(jìn)行的核對(duì)，而是雙方當(dāng)事人對(duì)需要支付的最終款項(xiàng)達(dá)成的共識(shí)。結(jié)合案件事實(shí)，本案不應(yīng)參照買(mǎi)賣(mài)合同糾紛的相關(guān)規(guī)定。綜上所述，一審判決認(rèn)定事實(shí)清楚，適用法律正確，請(qǐng)求二審法院依法駁回上訴，維持原判。

    中****公司向一審法院起訴請(qǐng)求：1.判令山東***公司公司支付工程款124426.83元及至實(shí)際給付之日的利息損失（自每筆款項(xiàng)應(yīng)付之日起按XX同期貸數(shù)利率計(jì)算，暫計(jì)至2020年4月30日為XXX.63元)合計(jì)XXX.46元；2.本案訴訟費(fèi)用由山東***公司公司承擔(dān)。后中****公司變更第一項(xiàng)訴訟請(qǐng)求：1.判令山東***公司公司支付工程款124426.83元及至實(shí)際給付之日的利息損失（利息的計(jì)算方式為自2016年1月22日起以自每筆款項(xiàng)應(yīng)付款為基數(shù)至2019年8月19日止按中國(guó)人民XX同期貸款基準(zhǔn)利率計(jì)算利息，自2019年8月20日起至實(shí)際清償之日止按全國(guó)XX間同業(yè)拆借中心公布的貸款市場(chǎng)報(bào)價(jià)利率計(jì)算利息，暫計(jì)至2020年6月19日為XXX.67元）合計(jì)XXX.5元。

    山東***公司公司向一審法院提出反訴請(qǐng)求：1.請(qǐng)求判令中****公司向山東***公司公司支付違約金XXX.46元及利息；2.本案訴訟費(fèi)由中****公司承擔(dān)。后山東***公司公司明確第一項(xiàng)訴訟請(qǐng)求：1.請(qǐng)求判令中****公司向山東***公司公司支付違約金XXX.46元，放棄對(duì)利息的主張。

    一審法院認(rèn)定事實(shí)：2012年4月17日，山東***公司公司作為發(fā)包方與中****公司作為承包方簽訂《建設(shè)工程施工合同》一份，合同載明“第一部分協(xié)議書(shū)”。3.合同工期開(kāi)工日期：2012年4月20日，竣工日期：2013年10月11日，合同工期總?cè)諝v天數(shù)540天。5.合同價(jià)款金額：(大寫(xiě))壹億叁仟貳佰玖拾貳萬(wàn)柒仟玖佰陸拾玖元（小寫(xiě)）132XXXX7969元。10.合同生效10.1合同訂立時(shí)間：2012年4月17日，第三部分專(zhuān)用條款三、施工組織設(shè)計(jì)和工期11、開(kāi)工及延期開(kāi)工13、工期延誤13.1因以下原因造成工期延誤，經(jīng)工程師確認(rèn)，工期相應(yīng)順延：XX條款約定或工程師認(rèn)可的其它情況。13.2承包人應(yīng)在第13.1款情況發(fā)生后14天內(nèi)，就延誤的工期和因此發(fā)生的經(jīng)濟(jì)支出向工程師提出書(shū)面報(bào)告。工程師在收到報(bào)告后14天內(nèi)予以答復(fù)，逾期不答復(fù)的，視為同意。13.3非上述原因，承包人不能按合同約定的時(shí)間竣工的，承包人應(yīng)向發(fā)包人支付合同約定的違約金，誤期時(shí)間從規(guī)定竣工日期到承包人承包的全部工程實(shí)際竣工日期之間的天數(shù)（不足一天的按一天計(jì)算），工程的實(shí)際竣工日期以工程參建各方驗(yàn)收且質(zhì)量監(jiān)督部門(mén)驗(yàn)收合格的時(shí)為準(zhǔn)。發(fā)包人可從應(yīng)向承包人支付的任何金額中扣除此項(xiàng)違約金或以其它方式收回此款，此賠償費(fèi)的支付并不能解除承包人應(yīng)完成工程的責(zé)任或合同規(guī)定的其他責(zé)任。13.4違約金計(jì)算方法由于承包人原因，總工期每延期一天，按合同價(jià)款的萬(wàn)分之二計(jì)算違約金（本違約金的支付不影響本合同中其他違約條款的執(zhí)行），如果由于承包人原因造成的延期超過(guò)30日的，發(fā)包人可以單方解除合同，因此給發(fā)包人造成損失的，發(fā)包人有權(quán)向承包人追償。六、合同價(jià)款與支付26.工程款（進(jìn)度款）支付本工程不撥付預(yù)付款。按進(jìn)度節(jié)點(diǎn)進(jìn)行付款。本工程建設(shè)資金，按照工程形象進(jìn)度分為±0.000結(jié)構(gòu)部分完成；主體一至十層；十ー至二十層；二十一層至主體完工；二次結(jié)構(gòu)、粗裝及安裝工程按每完成工程量的30%分三次進(jìn)行支付；工程竣工驗(yàn)收合格交付使用，工程結(jié)算審計(jì)完成；工程保修期滿(mǎn)以上十個(gè)階段撥付。26.1當(dāng)每個(gè)階段的工程量完成時(shí)，承包人要及時(shí)編制工程量完成進(jìn)度表，報(bào)監(jiān)理單位及跟蹤審計(jì)單位審核無(wú)誤并簽字后，承包人報(bào)發(fā)包人審核無(wú)誤并簽字后，在約定時(shí)間內(nèi)予以撥付；確定工程進(jìn)度應(yīng)撥資金的計(jì)算方法是：工程進(jìn)度應(yīng)撥資金=每個(gè)階段完成審計(jì)額×付款比例系數(shù)75%；26.2當(dāng)工程質(zhì)量等級(jí)經(jīng)建設(shè)行政主管部門(mén)最終認(rèn)定后，工程竣工驗(yàn)收合格交付使用時(shí)，發(fā)包人撥付合同款的85%。26.3委托中介機(jī)構(gòu)對(duì)工程進(jìn)行審計(jì)（審計(jì)時(shí)間不超過(guò)三個(gè)月）確定工程實(shí)際結(jié)算金額，本工程實(shí)際結(jié)算金額確定后，發(fā)包人在7日內(nèi)支付到工程實(shí)際結(jié)算金額的95%；26.4余款5%作為質(zhì)量保證金。質(zhì)保金待工程竣工驗(yàn)收合格滿(mǎn)兩年后無(wú)質(zhì)量問(wèn)題一個(gè)月內(nèi)無(wú)息支付質(zhì)量保證金的80%，滿(mǎn)五年后無(wú)質(zhì)量問(wèn)題一個(gè)月內(nèi)無(wú)息支付質(zhì)量保證金的20%。26.5發(fā)票：每次付款前5個(gè)工作日，承包人應(yīng)向發(fā)包人提交付款申請(qǐng)并開(kāi)具全額建安發(fā)票，否則，甲方有拒絕支付的權(quán)利。十、違約、索賠和爭(zhēng)議。35違約35.1本合同中關(guān)于發(fā)包人違約的具體責(zé)任如下：執(zhí)行本合同XX條款。本合同XX條款第24條約定發(fā)包人違約應(yīng)承擔(dān)的違約責(zé)任：執(zhí)行本合同XX條款。本合同XX條款第26.4款約定發(fā)包人違約應(yīng)承擔(dān)的違約責(zé)任:“每日按拖欠工程款的萬(wàn)分之二向承包人支付違約金，發(fā)包人遲延三十日仍未履約，承包人方有權(quán)單方面停工直至解除合同，如由此給承包人造成的實(shí)際損失大于違約金，發(fā)包人按承包人的實(shí)際損失進(jìn)行賠償”。本合同XX條款第33.3款約定發(fā)包人違約應(yīng)承擔(dān)的違約責(zé)任：發(fā)包人收到經(jīng)咨詢(xún)公司審定的三方單位確認(rèn)的竣工結(jié)算報(bào)告60天內(nèi)無(wú)正當(dāng)理由不支付工程竣工結(jié)算價(jià)款，從第61天起按承包人同期向XX貸款利率支付拖欠工程價(jià)款的利息。雙方約定的發(fā)包人其他違約責(zé)任：執(zhí)行本合同XX條款。35.2本合同中關(guān)于承包人違約的具體責(zé)任如下:（1）承包人應(yīng)按照本合同規(guī)定的開(kāi)工日期開(kāi)工，由于承包人原因開(kāi)工日期每遲延一日，按本合同總價(jià)的萬(wàn)分之二向發(fā)包人支付違約金，承包人遲延十日沒(méi)有開(kāi)工，甲方有權(quán)單方解除合同。（2）本合同XX條款第14.2款約定承包人違約承擔(dān)的違約責(zé)任：因承包人原因造成工期遲延的，承包人按每遲延1日應(yīng)向發(fā)包人支付工程總價(jià)款的萬(wàn)分之二的違約金；（3）承包人應(yīng)按照本合同規(guī)定的日期完成工程進(jìn)度節(jié)點(diǎn)，承包人每遲延一天完成工程進(jìn)度節(jié)點(diǎn)的，支付進(jìn)度款時(shí)，發(fā)包人扣除工程總價(jià)的萬(wàn)分之二作為違約金；如總工期如期完成，則退還此條款內(nèi)的違約金。（4）承包人不得對(duì)本工程項(xiàng)目進(jìn)行轉(zhuǎn)包或?qū)⒐こ淘僦獬扇舾刹糠衷龠M(jìn)行分包，如發(fā)生此情況，屬承包人違約，承包人應(yīng)向發(fā)包人支付本合同總價(jià)款的5%作為違約金；同時(shí)甲方有權(quán)單方終止合同；上述違約金不足以彌補(bǔ)給甲方造成的經(jīng)濟(jì)損失時(shí)，乙方應(yīng)按照給甲方造成的實(shí)際經(jīng)濟(jì)損失向甲方承擔(dān)違約責(zé)任。（5）承包人應(yīng)積極抓好工程質(zhì)量、安全、文明生產(chǎn),若工程質(zhì)量、安全、文明生產(chǎn)若出現(xiàn)問(wèn)題，監(jiān)理單位將向承包人下發(fā)監(jiān)理通知，并按2000元-20000元/次向發(fā)包人承擔(dān)違約金。本合同XX條款第15.1款約定承包人違約應(yīng)承擔(dān)的違約責(zé)任：因承包人原因，承包人承包范圍內(nèi)的程經(jīng)驗(yàn)收未達(dá)到本合同《協(xié)議書(shū)》約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，承包人按承包人結(jié)算總造價(jià)的3%承擔(dān)違約金并承擔(dān)發(fā)包人由此產(chǎn)生的損失，同時(shí)承包人應(yīng)無(wú)條件的繼續(xù)整改并使工程質(zhì)量達(dá)到本合同約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，由此所發(fā)生的費(fèi)用及延誤的工期由承包人承擔(dān)。按照本合同承包人支付的違約金不足以彌補(bǔ)因此給發(fā)包人造成的經(jīng)濟(jì)損失時(shí)，承包人按實(shí)際經(jīng)濟(jì)損失向發(fā)包人承擔(dān)賠償責(zé)任,同時(shí)發(fā)包人向承包人追償違約金或損失而支付的律師費(fèi)、資料費(fèi)等相關(guān)費(fèi)用均由承包人承擔(dān)。雙方約定的承包人其他違約責(zé)任:執(zhí)行合同XX條款。

    2012年4月17日，山東***公司公司作為甲方與中****公司作為乙方簽訂《建設(shè)工程施工合同》補(bǔ)充協(xié)議一份，該協(xié)議載明“第一條為了完善雙方于2012年4月17日簽訂的山東***公司公司一期工程項(xiàng)目《建設(shè)工程施工合同》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)《合同》），本著公平、公正、合法的原則，經(jīng)雙方友好協(xié)商，簽訂本《<合同>的補(bǔ)充協(xié)議》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)《協(xié)議》），本《協(xié)議》作為《合同》的補(bǔ)充，與《合同》具有同等法律效力。第四條工程造價(jià)：暫定追加約5000萬(wàn)元，以最終結(jié)算為準(zhǔn)。第五條工期要求：2012年6月20日開(kāi)槽動(dòng)工，工期為540天，2013年12月11日全部驗(yàn)收完畢。其中含各種節(jié)假日時(shí)間。2014年6月24日，山東***公司公司一期工程6#樓、8#樓、地下車(chē)庫(kù)、地下車(chē)庫(kù)軸）工程竣工，同日，山東***公司公司一期工程6#樓、8#樓、地下車(chē)庫(kù)、地下車(chē)庫(kù)軸）驗(yàn)收合格，并出具了相應(yīng)的竣工工程質(zhì)量驗(yàn)收?qǐng)?bào)告，驗(yàn)收?qǐng)?bào)告中加蓋有相關(guān)負(fù)責(zé)人的蓋章及簽字。

    2016年1月15日，蘇州XX公司出具《工程造價(jià)咨詢(xún)報(bào)告書(shū)》一份，該報(bào)告書(shū)載明“三、審核結(jié)論：本工程送審金額239XXXX0752.00元，審定金額184XXXX9081.57元，核減金額552XXXX1670.43元，核減率為23.09%，詳見(jiàn)《工程結(jié)算審核定單》”，同日，蘇州XX公司出具《建設(shè)工程結(jié)算審核書(shū)》一份，該審核書(shū)載明“工程造價(jià)：184XXXX9081.57元”。

    中****公司向山東***公司公司出具《對(duì)賬單》一份，內(nèi)容為“致：山東***公司，截止2019年10月11日我項(xiàng)目與貴公司交易，列賬項(xiàng)目：長(zhǎng)期應(yīng)收款-質(zhì)保金，交易內(nèi)容：工程款，科目余額：XXX.31，備注：賬面實(shí)際金額為XXX.14其中應(yīng)扣除罰款金額為124426.83，故實(shí)際需支付尾款金額為XXX.31”，該《對(duì)賬單》加蓋有中****公司一期項(xiàng)目經(jīng)理部的印章，2020年1月9日，山東***公司公司在該《對(duì)賬單》“貴公司簽章1、數(shù)據(jù)證明無(wú)誤”處加蓋公司財(cái)務(wù)專(zhuān)用章，2020年1月16日，山東***公司公司通過(guò)中國(guó)XXXX向中****公司轉(zhuǎn)款XXX.31元。

    一審法院認(rèn)為，中****公司與山東***公司公司簽訂的《建設(shè)工程施工合同》《建設(shè)工程施工合同》補(bǔ)充協(xié)議系雙方真實(shí)意思表示，一審法院依法應(yīng)予認(rèn)定?！督ㄔO(shè)工程施工合同》當(dāng)事人在進(jìn)行工程竣工結(jié)算時(shí)，應(yīng)當(dāng)按照合同約定就對(duì)方當(dāng)事人履行合同是否符合約定進(jìn)行審核并提出相應(yīng)索賠，索賠事項(xiàng)及金額，應(yīng)在結(jié)算時(shí)一并核定處理，因此，除在結(jié)算時(shí)因存有爭(zhēng)議而聲明保留的項(xiàng)目外，經(jīng)各方審核確認(rèn)后的結(jié)算意見(jiàn)，屬于合同各方進(jìn)行工程價(jià)款結(jié)算的最終依據(jù)，一方當(dāng)事人在進(jìn)行結(jié)算時(shí)沒(méi)有提出相應(yīng)索賠主張或聲明保留，完成工程價(jià)款結(jié)算后又以對(duì)方之前存在違約行為提出索賠主張，依法不予支持。涉案工程竣工驗(yàn)收后，中****公司向山東***公司公司出具《對(duì)賬單》一份，內(nèi)容為“致：山東***公司，截止2019年10月11日我項(xiàng)目與貴公司交易，列賬項(xiàng)目：長(zhǎng)期應(yīng)收款-質(zhì)保金，交易內(nèi)容：工程款，科目余額：XXX.31，備注：賬面實(shí)際金額為XXX.14其中應(yīng)扣除罰款金額為124426.83，故實(shí)際需支付尾款金額為XXX.31”，該《對(duì)賬單》加蓋有中****公司一期項(xiàng)目經(jīng)理部的印章，2020年1月9日，山東***公司公司在該《對(duì)賬單》“貴公司簽章1、數(shù)據(jù)證明無(wú)誤”處加蓋公司財(cái)務(wù)專(zhuān)用章，2020年1月16日，山東***公司公司通過(guò)中國(guó)XXXX向中****公司轉(zhuǎn)款XXX.31元。中****公司向山東***公司公司出具《對(duì)賬單》的行為視為其向山東***公司公司主張權(quán)利，而且《對(duì)賬單》中明確載明列賬項(xiàng)目為長(zhǎng)期應(yīng)收款-質(zhì)保金，賬面實(shí)際金額為XXX.14元其中應(yīng)扣除罰款金額為124426.83元，故實(shí)際需支付尾款金額為XXX.31元，山東***公司公司亦根據(jù)該《對(duì)賬單》向中****公司支付了該尾款，根據(jù)《對(duì)賬單》確定的內(nèi)容以及山東***公司公司已履行付清尾款的情形，視為雙方對(duì)涉案工程最終結(jié)算達(dá)成合意，且雙方均未在《對(duì)賬單》中明確表示保留違約索賠權(quán)利的主張，故對(duì)于中****公司主張山東***公司公司支付工程款124426.83元及至實(shí)際給付之日的利息損失(利息的計(jì)算方式為自2016年1月22日起以自每筆款項(xiàng)應(yīng)付款為基數(shù)至2019年8月19日止按中國(guó)人民XX同期貸款基準(zhǔn)利率計(jì)算利息，自2019年8月20日起至實(shí)際清償之日止按全國(guó)XX間同業(yè)拆借中心公布的貸款市場(chǎng)報(bào)價(jià)利率計(jì)算利息，暫計(jì)至2020年6月19日為XXX.67元)合計(jì)XXX.5元的訴訟請(qǐng)求，以及山東***公司公司主張中****公司支付違約金XXX.46元的訴訟請(qǐng)求，一審法院均不予支持。

    綜上所述，依照《中華人民共和國(guó)合同法》第六十條、《中華人民共和國(guó)民事訴訟法》第六十四條、《最高人民法院關(guān)于適用<中華人民共和國(guó)民事訴訟法>的解釋》第九十條規(guī)定，判決：一、駁回中****公司的訴訟請(qǐng)求；二、駁回山東***公司公司的反訴請(qǐng)求。本訴案件受理費(fèi)減半收取12250元、保全費(fèi)5000元，由中****公司負(fù)擔(dān)；反訴案件受理費(fèi)減半收取12250元、保全費(fèi)5000元，由山東***公司公司負(fù)擔(dān)。

    本院二審期間，當(dāng)事人圍繞上訴請(qǐng)求依法提交了證據(jù)。本院組織當(dāng)事人進(jìn)行了證據(jù)交換和質(zhì)證。中****公司二審提交利息計(jì)算表一張，證明山東***公司公司因逾期支付工程款欠付中****公司利息XXX.839元。山東***公司公司質(zhì)證稱(chēng)，在山東***公司公司按照對(duì)賬單支付尾款后，中****公司無(wú)權(quán)主張對(duì)賬單簽訂之前的利息；山東***公司公司項(xiàng)目經(jīng)理一審證言證明了雙方就債務(wù)消滅達(dá)成一致意見(jiàn)；對(duì)利息明細(xì)表其他無(wú)異議。

    對(duì)中****公司提交的證據(jù)本院認(rèn)定如下：山東***公司公司對(duì)利息表的各項(xiàng)內(nèi)容均無(wú)異議，本院對(duì)涉案欠付工程價(jià)款的利息數(shù)額共計(jì)XXX.839元予以確認(rèn)。

    本院認(rèn)為，關(guān)于山東***公司公司應(yīng)否支付中****公司工程款124426.83元及欠付工程價(jià)款利息XXX.839元的問(wèn)題。關(guān)于工程款124426.83元，雙方在2020年1月9日的對(duì)賬單中均認(rèn)可該款作為罰款予以扣除，中****公司的該項(xiàng)訴訟沒(méi)有事實(shí)依據(jù)，一審法院予以駁回并無(wú)不當(dāng)。關(guān)于欠付工程價(jià)款利息XXX.839元的問(wèn)題。一審中山東***公司公司訴請(qǐng)工期延誤違約金，對(duì)于工期延誤問(wèn)題，中****公司抗辯稱(chēng)系因山東***公司公司變更圖紙，但對(duì)變更圖紙的具體情況未舉證證明，故涉案工程應(yīng)存在工期延誤的事實(shí)，山東***公司公司有主張工期延誤違約金的權(quán)利?；诖朔N前提，山東***公司公司支付剩余工程款的過(guò)程中，在2016年8月15日、2019年7月23日山東***公司公司完成節(jié)點(diǎn)支付的付款義務(wù)時(shí)，中****公司均未主張欠付工程價(jià)款利息，2020年1月9日雙方就最后1%的質(zhì)保金對(duì)賬時(shí)，2020年1月16日山東***公司公司完成全部工程價(jià)款支付義務(wù)時(shí)，中****公司亦未主張工程價(jià)款利息。綜合上述事實(shí)，能夠推定中****公司、山東***公司公司在剩余價(jià)款的支付過(guò)程中已經(jīng)就工期延誤違約金和工程價(jià)款利息的抵銷(xiāo)達(dá)成合意。一審法院認(rèn)定《對(duì)賬單》是雙方對(duì)涉案工程最終結(jié)算達(dá)成合意，駁回中****公司的訴訟請(qǐng)求并無(wú)不當(dāng)。

    綜上所述，中****公司的上訴請(qǐng)求不能成立，應(yīng)予駁回。一審判決認(rèn)定事實(shí)清楚，適用法律正確，應(yīng)予維持。依照《中華人民共和國(guó)民事訴訟法》第一百七十條第一款第一項(xiàng)規(guī)定，判決如下：

    駁回上訴，維持原判。

    二審案件受理費(fèi)23639元，由上訴人中****公司負(fù)擔(dān)。

    本判決為終審判決。

    審判長(zhǎng)　王XX

    審判員　高XX

    審判員　宋XX

    二〇二〇年十二月七日

    法官助理王XX

    書(shū)記員陳XX